Можно ли включать в договор условие об оплате выполненной работы после предоставления банковской гарантии?

<h3 style="text-align: justify;">Документ</h3> <div style="text-align: justify;">Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.08.2015 № Ф01-3163/2015</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h3 style="text-align: justify;">Ситуация</h3> <div style="text-align: justify;">Организации заключили договор подряда для реконструкции объекта недвижимости. Согласно условиям договора оплата выполненных работ производится после предоставления подрядчиком безотзывной банковской гарантии. Она должна обеспечивать исполнение подрядчиком обязательств в период гарантийного срока на результат работ. Договором также оговорены срок предоставления банковской гарантии и начисление пеней за каждый день просрочки.</div> <div style="text-align: justify;">Выполнив работы по договору и передав их результат заказчику, подрядчик также направил ему счета-фактуры и счета на оплату, однако заказчик отказался производить выплаты до предоставления банковской гарантии.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h3 style="text-align: justify;">Позиция истца (организации-подрядчика)</h3> <div style="text-align: justify;">Условие договора об оплате выполненных работ только после предоставления банковской гарантии исполнения подрядчиком своих обязательств в период гарантийного срока является недействительным и противоречит закону. Заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h3 style="text-align: justify;">Позиция ответчика (организации-заказчика)</h3> <div style="text-align: justify;">Поскольку при заключении договора стороны не возражали против условия о предоставлении банковской гарантии, подрядчик обязан исполнить обязательство по ее предоставлению.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h3 style="text-align: justify;">Позиция суда (в пользу ответчика)</h3> <div style="text-align: justify;">Если договор подряда не предусматривает предварительную оплату выполненной работы или ее отдельных этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что иное не установлено договором или законом (<a href="http://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/1/711" target="_blank" >ст. 711</a>, <a href="http://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/1/746" target="_blank" >746 ГК РФ</a>).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <div style="text-align: justify;">В рассматриваемом споре работы были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком в полном объеме. Таким образом, подрядчик исполнил все принятые обязательства (за исключением обязательства по предоставлению банковской гарантии, обеспечивающей исполнения обязательств подрядчика на период гарантийного срока).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <div style="text-align: justify;">По мнению суда, определив срок оплаты указанием на событие (предоставление гарантии), которое может наступить, а может и не наступить (это зависит от действий третьих лиц – банка), стороны не согласовали условие договора об оплате. Поскольку непредоставление банковской гарантии никак не препятствует заказчику использовать результат работ, невыполнение подрядчиком этого условия договора не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <div style="text-align: justify;">При этом суд взыскал с подрядчика пени за просрочку предоставления банковской гарантии, поскольку данное условие договора не было признано недействительным.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h3 style="text-align: justify;">Аналогичные выводы</h3> <div style="text-align: justify;">Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.07.2014 № Ф01-3096/14</div> <div style="text-align: justify;">Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.07.2014 № Ф01-2498/14</div> <div style="text-align: justify;">Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 18.04.2014 № 02АП-2021/14</div> <div style="text-align: justify;">Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.04.2014 № 02АП-2023/14</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h3 style="text-align: justify;">Рекомендации</h3> <div style="text-align: justify;">В договор подряда можно включить условие о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств одной из сторон договора. При этом не следует ставить оплату по договору в зависимость от факта предоставления такой гарантии – при возникновении спора об оплате велика вероятность того, что суд не примет это условие во внимание. При наличии такого условия в тексте договора следует производить оплату по договору, даже если банковская гарантия не была предоставлена. В противном случае возможно взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><b>См. также:</b></div> <div style="text-align: justify;"> <ul class="list-unstyled t-mark-list" style="padding-left: 30px;"> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://its.1c.ru/db/content/contracts/src/dogovor/_08_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/0804_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/080400_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0.htm?_=1445533993" target="_blank" >Договор подряда</a></li> <li><a href="http://its.1c.ru/db/content/contracts/src/dogovor/_02_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/0200%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.htm?_=1445533993" target="_blank" >Как обеспечить исполнение договора</a></li> <li><a href="http://its.1c.ru/db/content/contracts/src/dogovor/_02_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/0208%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F.htm?_=1445533993" target="_blank" >Обеспечение обязательства независимой гарантией</a></li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <h2 align="justify">Другие новости 1С:ИТС </h2> <ul class="list-unstyled t-mark-list" style="padding-left: 30px;"> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Какие медицинские товары не облагаются НДС? <a href="http://its.1c.ru/news/69476" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Кто несет ответственность за невыдачу кассового чека – продавец или его работодатель? <a href="http://its.1c.ru/news/69656" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Можно ли вносить в трудовую книжку наименование организации при помощи штампа? <a href="http://its.1c.ru/news/69662" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Налогоплательщик не должен подавать уведомление о контролируемой иностранной компании, если он прекратил участие в ней и не учитывал доход от нее. <a href="http://its.1c.ru/news/69418" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Как заполнить платежное поручение на уплату торгового сбора? <a href="http://its.1c.ru/news/69441" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Компенсация работникам расходов по найму жилья в связи с переездом в другую местность на работу страховыми взносами не облагается. <a href="http://its.1c.ru/db/arbit/content/3116/hdoc" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Может ли организация признать долг предпринимателя безнадежным, если он исключен из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности? <a href="http://its.1c.ru/news/69670" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Если облагаемые ЕНВД бытовые услуги оказываются в разных муниципальных образованиях, встать на налоговый учет необходимо в каждом из них. <a href="http://its.1c.ru/db/arbit/content/4458/hdoc" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify"> Что является объектом стационарной торговой сети без торгового зала для целей исчисления торгового сбора? <a href="http://its.1c.ru/news/69684" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify">Имеет ли значение сумма дохода по сделке с иностранным лицом для признания ее контролируемой? <a href="http://its.1c.ru/news/69708" target="_blank" >Подробнее...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify">Как в декларации по НДС отразить полученные авансы? <a href="http://its.1c.ru/db/answers/content/2907/hdoc" target="_blank" >Ответ пользователю...</a></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div align="justify">Нужно ли платить взносы в ПФР по доптарифам, если работник занимает &quot;вредную&quot; должность, но по итогам аттестации рабочих мест условия труда признаны допустимыми? <a href="http://its.1c.ru/db/answers/content/2909/hdoc" target="_blank" >Ответ пользователю...</a></div> </li> <div align="justify"></div> </ul> <ul class="list-unstyled t-mark-list" style="padding-left: 30px;"></ul> <ul class="list-unstyled t-mark-list" style="padding-left: 30px;"><hr/> <br /> </ul> <p align="justify"> Если у вас нет доступа к материалам ИТС, предлагаем вам <a href="/services/support/about_1c_its/" style="text-align: justify;" ><b>заключить договор на Информационно-Технологическое Сопровождение</b></a>, и вы сможете читать все материалы, публикуемые в системе 1С:ИТС, а также получать техническую поддержку при работе в программах &quot;1С&quot;. </p>